news
在裝修房子或者辦公樓的過程中,最怕遇到什么問題?
在中珩裝飾近期采訪的數(shù)十位業(yè)主和甲方中,他們給出的答案,除了預(yù)算、后期維護等,有70%的受訪者都提及到了“拖延工期”這一項。受訪者表示在裝修設(shè)計過程中,將工期拖上一兩個月已是常事,如果出現(xiàn)特殊情況,拖上半年也不足為奇。
延期完工一方面損害了業(yè)主的利益,另一方面降低了企業(yè)的信譽,那因為工期的延后而造成的雙方損失將由誰來承擔呢?
首先要先確認裝修工程延期完工的原因是什么
從造成工期延誤的責任歸屬方來說,可以分為四個方面:
設(shè)計施工單位:
1、建設(shè)單位資金不足。
對于一些需要緊急施工的項目甲方對施工方提出前提墊資的要求,施工方為了中標,而答應(yīng)這一不合理要求。但在實際施工過程中,卻無力墊資,從而導(dǎo)致工程進度停滯。
2、企業(yè)施工技術(shù)力量薄弱,無力承擔工程施工任務(wù)。
有的企業(yè)急于承攬工程,不管專業(yè)技術(shù)是否能夠達到設(shè)計效果,只管攬工程項目,后期再一點一點慢慢施工,后果只能使工期一拖再拖。
3、施工組織不力,無法在工期內(nèi)完工。
一般情況下,合同約定工期是可以按照正常的生產(chǎn)組織來完成項目的時間,如果施工單位沒有組織足夠的人力物力和財力來施工項目,沒有正確的組織生產(chǎn),就會造成事倍功半的效果,必然會延誤工期。
甲方or業(yè)主
1、主材不到位。
選擇半包的業(yè)主,在自行選購主要建筑材料時耽誤了時間,或者業(yè)主不滿裝修公司所提供材料的質(zhì)量而臨場退貨,再者業(yè)主看中喜歡的材料、產(chǎn)品,但暫時缺貨,導(dǎo)致整個工期不能進展。
以上總總都可以導(dǎo)致主材不能及時入場,而施工因缺少材料就得暫停進度。
2、更改設(shè)計方案。
雙方簽過合同后,因為甲方故意拖延、多次更改設(shè)計方案,致使乙方工作不能順利完成。
3、甲方或是業(yè)主延遲打款。
以簽訂的合同為前提,如果合同有相關(guān)條款表明,規(guī)定如果甲方或是業(yè)主延遲打款,則工期會相應(yīng)的往后順延。
第三方
除上述原因之外,也有存在是建材商、物業(yè)等第三方的問題導(dǎo)致完工時間的延期。
不可控因素
除人為可控因素之外,也存在不可控因素使工程進度放緩。
例如,天氣因素也會導(dǎo)致工期延誤,或是遇見國家法定節(jié)假日,工期也要相應(yīng)延后。
如何避免出現(xiàn)拖延工期這種情況呢?
1、業(yè)主和裝修公司雙方協(xié)商,在不損害雙方利益或是減輕損害的情況下,尋找妥善的解決辦法,保證工程的順利進行。
2、在簽訂合同時,若在施工過程中出現(xiàn)相關(guān)狀況時,例如惡劣天氣、法定節(jié)假日,應(yīng)該采取怎么的措施以及相關(guān)的責任歸屬問題。
3、若是協(xié)調(diào)無果時,那么雙方可以采取正當合法的途徑進行維權(quán)。
Q:如果拖延工期的情況已經(jīng)出現(xiàn),合同雙方要如何維護自己的合法權(quán)益呢?
1、如果是裝修公司的責任導(dǎo)致工期延誤,那么甲方或是業(yè)主可以重新查看一下與裝修公司簽訂的合同,如果合同明確約定了延期違約金,則完全可以依照合同條款向?qū)Ψ街鲝埡戏?quán)益。
如果協(xié)商不成,消費者可以向法院起訴或申請仲裁,要求對方支付延期違約金。
2、如果是甲方或是業(yè)主故意拖延,從而導(dǎo)致工期的延誤,裝修公司也可以通過相關(guān)合同條款向?qū)Ψ街鲝埡戏?quán)益。